「水利水电土建工程施工合同条件」水利水电土建工程施工合同条件 规定费用应该包括

体育正文 248 0

水利水电土建工程施工合同条件

水利水电土建工程施工合同条件 规定费用应该包括

水利水电土建工程施工合同条件 对支付工程预付款作了哪些规定

水利水电土建工程施工合同条件: 32.预付款32.1 工程预付款(1)工程预付款的总金额为合同价格的10%~20%,分两次支付给承包方。第一次预付的金额应不低于工程预付款的50%。工程预付款总金额的额度和分次付款比例应根据工程的具体情况由发包方通过编制本合同资金流计划予以测定,并在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。(2)第一次预付款应在协议书签署后21天内,并在承包方向发包方提交了经发包方认可的预付款保函后支付。发包方应在支付前将上述预付款保函复印件送监理单位,由监理单位出具付款证书交发包方作为支付凭证。预付款保函在预付款被发包方扣回前一直有效,保函金额为本次预付款金额,但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。(3)第二次预付款需待承包方主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包方提出书面申请,经监理单位核实后出具付款证书提交给发包方,发包方收到监理单位出具的付款证书后的14天内支付给承包方。(4)工程预付款由发包方从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款,直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:AR=----------(C-F1S)(F2-F1)S式中 R--每次进度付款中累计扣回的金额;A--工程预付款总金额;S--合同价格;C--合同累计完成金额;F1--按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;F2--按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。32.2 永久工程的材料预付款(1)专用合同条款中规定的形成本合同永久工程的主要材料到达工地并满足以下条件后,承包方可向监理单位提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款。①材料应符合技术条款的要求;②材料已到达工地,并以承包方和监理单位共同验点入库;③承包方应按监理单位的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件;④到达工地的材料应由承包方保管,若发生损坏、遗失或变质,应由承包方负责。(2)预付款金额为经监理单位审核后的实际材料价的90%,在月进度付款中支付。 (3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的六分之一平均扣还。
水利水电土建工程施工合同条件 对支付工程预付款作了哪些规定

土建建设工程施工合同范本大全

我国土建建设工程行业发展迅速,建筑规模越来越大,土建建设工程施工合同怎么写呢?以下是我为大家整理的土建建设工程施工合同范文,感谢您的阅读。↓↓↓点击获取"工程合同"↓↓↓★包工包料施工合同★★土建水电承包合同★★钢筋工程承包合同★★道路工程承包合同★土建建设工程施工合同范本1建设(发包)单位: (简称甲方)施工(承包)单位: (简称乙方)甲方为 单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。一、 概况工程名称:工程地点:二、 范围:±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、 工期南角年 日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:1、 可抗力。2、 甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。四、 工程价格与工程款支付。13400m3,综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用,为一次性包干价,在施工期内不作任何调整)。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。1、 土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。五、 工程量:3400 m3。六、 质量要求1、 在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中,乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。2、 所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。3、 对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。4、 乙方必须在20_年10月27日退完土,否则每天罚款伍仟元整。七、 甲方责任1、 甲方按合同约定支付工程款。八、 乙方责任1、 服从甲方的监督、指挥和管理。2、 按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。3、 安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。九、 其它条款:1、违约金: 由于甲方原因终止合同, 甲方支付乙方违约 金 元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约 金 元。2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。甲方(公章):_________        乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):__________________年____月____日       _________年____月____日土建建设工程施工合同范本2发包方: 简称甲方承包方: 简称乙方:依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议,如下:一、工程概况工程名称:工程地点:结构类型:二、承包范围。三、承包内容。1、基础土方开挖,含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋,混凝土,砖砌筑,内外墙粉刷,外墙砖,层面砖,楼面找坪层,楼梯花岗石,屋面保温层,保护层,植筋工程,构件及构筑物工程,室外散水,散水沟,化粪池及施工图纸的全部内容,砼养护工作等等。2、钢管脚手架模板,钉子,铁丝,拉片,铗子,扣子,安全网,含材料费及一切费用。3、机械吊机,含机械备案,砂浆搅拌机,闪光对焊机,切断机,竖焊机,弯曲机,调直机,平板振动机,振动机棒,电缆线,灯线,三级配电箱,打夯机,电缆线及灯线含材料费及一切费用。4、井吊,搅拌机操作人员,由乙方提供,人工费由乙方支付。四、设计变更及图纸修改增减工程。图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算,小于1000元的不计。减少工程大于1000元的按市场单价扣减,小于1000元的不扣。五、合同单价及结算付款方式。1、单价:按建筑面积计算 /㎡2、结算方式和付款方式:建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程,结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完,按工程量的80%支付上部结构,按每月进度工程量的80%支付,工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。六、工期要求。1、总工期: 天,进度按甲方与业主签订合同工期为准,同时必须按项目部的旬、月、周进度计划要求执行。2、延误进度处罚条款:按甲方的总进度计划,月计划,周计划要求。在施工中,按分部,分项工程进行周计划计算。拖延一天罚款1000元,提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误,无论以任何理由乙方擅自停工,罚款5000元。七、工程质量要求1、质量标准:按照国家现行建筑施工技术及安全技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准,单位工程,一次性验收合格,如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方承担费用,从工程款中扣除。2、分项工程质量要求处罚:模板顶板为清水模,在施工中,如出现崩模及撑不稳垮塌,顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方承担。3、混凝土分项工程:浇筑时出现空洞麻面、脱节,不干整,裂纹,振动不密实,影响质量外观及公司形象处罚5000-10000元。严重者清出工地现场赔偿一切经济损失。4、砖砌筑分项工程:在施工中,未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工,破坏,修补,材料按定额的3倍赔偿单价,按材料进行计算并处罚。5、室内外墙体抹灰工程:未按施工技术人员底方案操作的,出现墙面空鼓,开裂造成大面积反工,修补,每平方米扣材料费100元并处罚1000-5000元。外墙砖,施工出现表面不干整,空壳,砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍,并每栋处罚5000元。6、出现任何质量事故,不听施工技术人员指挥整改修补,多次发生质量问题,甲方有权对乙方进行经济处罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。所有工程款,待交工验收后再进行结算。八、安全文明施工要求:按云南省安全文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求。九、甲方安全生产职责:按法律法规要求进行安全 教育 ,并督促和提供安全所需要的生产条件。认真执行各项安全标准,督促现场施工人员必须按照安全技术规程作业,做好班前安全技术交流并作记录进行安全检查。并提出现时整改意见及措施标准,把安全生产放至首位,杜绝重大安全事故。乙方安全生产职责:确保进场人员必须具备满足安全生产所需的基本技能和接受过安全知识培训教育,必须按相应的安全技术规程作业,严禁违章作业,违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律,参加安全交底会并作记录,参加安全检查并对提出的隐患定人定时整改正确使用三宝,四口,把安全生产放在首位杜绝发生重大安全事故,若违章操作,违规作业,发生任何安全事故由乙方承担一切经济损失。十、质量保证金签订施工合同日,乙方需缴纳工程质量保证金5万元,如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工,影响工期,损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除,每处现一次扣10000元。不够的,从工程款中扣除。.2、保证金退还:竣工验收后,一年不出现质量问题全部退还。十一、保修责任。1、 工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。2、 若在保修期内,墙体出现空鼓,开裂,不平,由乙方负责维修。3、 乙方接到甲方维修通知,24小时内乙方若不派人维修,甲方有权指派他人维修,费用从乙方尾款中扣除,若尾款不够,从保证金中扣除。4、 不属乙方维修部位,因其它原因造成的质量问题,乙方无权维修,由甲方承担维修十二、其它事项。1、 乙方在基础开挖施工中,必须控制标高,若出现基础挖深的换砂费用由乙方承担。2、乙方进入施工现场必须配一名施工技术人员配合甲方施工人员管理施工,在施工放线中乙方各班组必须配和施工人员放线,钢筋,模板,主体,各1人,缺席1人每次罚款200元。3、 材料计划由乙方在使用前一周提供材料计划,超出预算定额损耗的材料费由乙方承担。4、在施工过程中,乙方应做到材料节约,砖,砂浆,混凝土在运输途中发现乱泼乱倒,不听施工管理人员的指挥发现一次罚款100-500元,若干次出现给予重罚,并请出现场。5、 各施工班组严守把关维护人格尊严,如发现偷盗行为将所偷盗的材料款按10倍进行赔偿。并给予经济处罚,致严重的移交执法部门处理。6、乙方进入施工现场必须进行安全三级教育及技术交底方可施工上班,必须佩带安全帽,施工现场严禁穿拖鞋,发现一次罚款20-50元。外来施工者,发现一次罚款20元。7、 乙方进场,甲方不提供食宿,由乙方自行安排,工地现场不允许搭建工棚和食宿。8、 外粉施工中,砂浆落地灰必须早晚清收,如发现不收的施工管理人员给予经济处罚,并以每小桶50-100元罚款。9、 材料进入施工现场,由甲方指定堆放,工地内现场二次搬运由乙方承担。10、 电泵,蹦管由乙方保管,清洗。如人为损坏,丢失,被盗,由乙方赔偿。十三、未尽事宜,双方友好协商解决。本合同双方签字日具法律效力,工程完后,双方履行合同义务后,自动失效,如乙方违反合同规定,甲方有权解除或终止合同更换施工班组,造成的损失由乙方承担全部责任。十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,工程结束后,付清尾款,合同终止。甲方(公章):_________        乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):__________________年____月____日       _________年____月____日土建建设工程施工合同范本3发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,特订立合同如下:一、工程概况1、工程结构:砖混;2、建筑面积:约㎡(按实际建筑面积计算为准)。二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。2、乙方自备机械、脚手架。五、承包价格按每平方米 元结算,隔热层按 计算。六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。八、施工日期:按120天计算,雨天顺延。九、安全问题乙方应安全、文明施工,如出现大小事故由乙方自负。十、未尽事宜,甲乙双方协商解决。十一、本合同一式两份,甲、乙双方签字之日起生效。甲方(公章):_________        乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):__________________年____月____日       _________年____月____日土建建设工程施工合同范本4甲方:乙方:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本分项工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。一、工程概况1、工程名称: 钦州市江南商业广场土石方分项工程2、工程地点: 钦州市子材东大街与扬帆大道交汇处3、施工内容:甲方提供的土方施工图范围内的土方大开挖分项工程4 20__ 年 4 月 10 日,完工日期: 20__ 年 4 月 25 日二、承包内容1、承包范围:土方大开挖工程具体主要工作内容如下:铲除表土杂物、场地测量放线、土方开挖、土方外运弃土、弃土场点、基底平整、机械排渣、清淤、留设坡道、边坡成形、施工期间抽排水、临时行车道路、车辆清洗、城建手续及协调、秩序维护等土方大开挖作业、配合工作;2、承包方式:按图纸要求质量标准完成土方大开挖施工;3、承包单价:土石方大开挖按计算土石方工程量计价,综合包干单价为16 元/M?(含完成上述承包工作的全部费用,不含税;石头另计。)4、合同总价款:按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价;暂定工程量约75000M?(基底面积约11600M?,坑口面积约13900M?,挖土深度约4.9M,放坡系数1:0.67),暂定工程造价约120__00元(人民币)。三、工程款支付及结算办法1、结算:甲方工程部和监理部对乙方所施工工程进行验收测算,经验收合格后进行最终结算。2、工程款支付: 土石方工程完工后,3日内进行收方结算,10日内支付已完工程量的50%,30日内支付至已完成工程总量的97%。3、预留3%的质保金,地下室结构封顶后结清。四、质量标准及相关责任1、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20__和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20__的要求进行施工。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。2、乙方须设质检员对工程标高、尺寸、平整等开挖质量进行自检,严防超挖、多挖、乱挖。五、甲方权利义务:1、甲方为乙方提供相关的土石方开挖施工图纸、施工技术措施,并进行安全技术交底。2、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。3、如果乙方未及时按甲方要求达到现场文明施工标准,甲方有权组织人工、机械、材料等进行整改,所发生费用直接从乙方工程款中扣除。六、乙方权利义务:1、乙方必须接受甲方及监理单位的监督管理;同时在施工期间支持甲方做力所能及的配合工作。2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准施工,并设专职质检员进行跟踪自检。3、乙方必须自行提供施工所用的所有机具设备以及为确保施工所需的安全防护用具,必须严格保证工期、工程进度,合理安排劳动力及机具。4、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度,每天的工作要做到工完场清,文明施工;尤其做好上市政道路前的车辆清洗工作,严防带泥上路。5、严格执行各项安全操作规程,若因乙方原因而发生的一切安全事故责任及费用均由乙方自己承担。6、乙方有责任对已完工程成品进行保护,如发现对成品保护不利或对产品造成破坏的,乙方必须整改恢复成品原状。7、乙方不得将本工程另行转包或分包。七、安全施工1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范。2、乙方自备施工机械设施、设备、工具必须符合本工种的规范要求,如施工机械设备达不到安全要求强行作业,出现事故后果全部由乙方独立承担。3、乙方进场前,必须严格执行工程的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底,否则不得进行施工。八、违约责任1、乙方未依合同约定期限施工完毕,每逾期壹日向甲方支付20__元的违约金。若严重超期并造成甲方其他损失的,乙方应承担赔偿责任。2、乙方所施工的所有工程质量不能达到甲方的验收标准时,则甲方不予结算,且甲方有权选择第三方进行维修和补救,所发生的费用全部由乙方承担。3、在所约定的工程未全部施工完毕前,乙方无故停工造成甲方损失的应承担赔偿责任,若停工超过5日仍未复工的,则甲方有权解除合同。4、乙方将本分项工程另行分包的,甲方有权解除合同。九、合同生效与终止本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕合同即告终止。十、争议的解决方法本合同在履行过程中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。十一、合同份数本合同一式肆份;甲方执叁份,乙方执壹份。甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 身份证号码:签订日期: 年 月 日土建建设工程施工合同5合同编号: 签订地点: 签订时间:发包单位:铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司(以下简称甲方) 承包单位:铜陵市安铜井建公司建铜分公司 (以下简称乙方)甲方为了工程施工需要,提高效益,保证工程质量,强化内部管理,现将该工程由乙方承包施工,双方达成并签订以下条款:一、承包施工内容该段路 为铜陵市郊区消防队内部 沥青路面工程,实际工程量以双方现场实测数为准。二、承包方式按单价承包,乙方向甲方实行严格的一包叁保一不包,即包经费,保质量,保工期,保安全,不允许乙方转包。三、合同总价1、合同单价2、以乙方实际完成的工程量经甲方确认后分别按以上结算单价计算,总工程量暂定¥: 340000 元。四、合同工期该段工程一段20__年日开工至20__年日完工。五、甲方责任(一)甲方在乙方机械进入施工现场时,需供给乙方全套有关项目的技术资料,负责技术交底。并且一次要有4000㎡以上的工作面方可通知乙方安排进行施工,如甲方确要赶工期因工作面不足时可再与乙方协商解决。(二)若工程有变更设计,甲方须及时通知乙方并提供图纸。(三)在施工过程中,如乙方施工满足不了甲方的进度要求,甲方有权根据乙方实际施工能力减少乙方的承包工程量,直至终止与乙方的承包施工合同。(四)负责及时办理签证并按合同条款办理付款及结算。(五)协助乙方做好地方及有关部门的协调工作。六、乙方责任(一)乙方在施工过程中,应服从甲方管理,遵守法律、法规,做到文明施工,并积极搞好地方及其他施工队关系,施工中应严格控制施工质量,根据甲方要求沥青路面不能有集水现象,并且保证沥青路面不能有起沙现象。乙方按合同签订的沥青结构层施工,如验收因沥青厚度不足8cm乙方应承担责任,如因路基问题导致路面的损坏则有甲方承担一切责任。(二)乙方人员须及时按甲方要求及时到位,不能影响工程进度,并按甲方的安排进行施工,乙方应抽调专人负责,配合甲方做好现场工作,同时做到积极主动,按进度要求分配合理。(三)施工期间,因乙方组织力度不够不能及时完成交付任务,甲方有权安排其他施工队伍施工,甚至终止与乙方合同,乙方不得无理取闹,否则甲方拒付乙方工程款。(四)乙方每施工完一段工作量,甲方必须及时配合验收并办理决算,如未按合同条款约定逾期视同甲方默认乙方工程量并支付相应工程款。(五)在乙方交工前,乙方应从施工现场清除并运出乙方装备、垃圾和各种临时设施,并保持整个现场及工程整洁,并提供相关的沥青资料。(六)施工安全:乙方在工地施工应严格按甲方要求,注意施工安全,若乙方未按甲方要求施工,造成安全事故,由乙方负全部责任,与甲方无关。七、付款方式机械设备进场前先预付20万元材料费,乙方方可安排施工。工程施工结束后三日内验收工程量并支付到总工程款的80%,余款年底一次性付清。逾期未付按银行同期利息2倍支付违约金。八、合同的仲裁及其他(一)在执行合同过程中,如发生问题,双方应参照《中华人民共和国合同法》,本着互谅互让精神协商解决。(二)本合同未尽事宜,经甲乙双方协商同意后可另订与本合同具有同等效力的补充合同。(三)本合同双方签字盖章日起生效,至工程验收并办理结算后失效。(四)本合同一式四份,双方各执二份以备存查。甲方:日期: 日期: 乙方:土建建设工程施工合同范本大全相关文章:★土建建设工程施工合同范本大全★标准版建筑施工合同范本★2020建筑工程承包合同范本大全★简易版土建工程承包合同书范本★工程施工承包合同书模板大全★最新版工程承包合同范本2020大全合集★电力土建施工合同范本大全★工程施工协议书五篇★建设工程设计合同范本大全★工程承包合同协议书范本 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?fff14745aca9358ff875ff9aca1296b3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
土建建设工程施工合同范本大全

项目合同管理的基本问题

前提、价值、基础、主体、焦点、未来。1.合同管理的前提--重合同时代呼唤法治。法治有大法治,有小法治。小法治的集中体现就是“合同之治,契约之理”。在建设工程中贯彻法治理念,实施“合同之治,契约之理”,是世界贸易组织平台上适应市场经济体制条件的唯一选择。国际工程(项目业主按照国际通行的程序和惯例,通过国际性招标选择、雇用具有法人地位的国外承包商或国内外承包商联营体实施的工程。凡是利用国际金融组织贷款兴建的大型工程都可能是国际工程)推崇建设合同为“建设宪法”,以合同管理为建设管理的核心内容,就是最集中、最有力的例证。对中国建设领域来说,在加入世界贸易组织后完善社会主义市场经济体制的进程中,必须练就精纯的“合同管理”理念,在“重什么样的合同,怎样重合同”这些基本问题上下大功夫。2.合同管理的价值--提高核心能力建立“以业主为先导,以设计为基础,以施工为主体,以监理为保证”的合同管理机制,将有力的促进施工企业建立“以适应市场为先导,以项目管理为基础,以财务管理为中心,以资产管理为主体”的资产经营机制,促进施工企业核心能力和相应的市场竞争力的提高。3.合同管理的基础--优良的合同3.1优良的合同法治的首要前提是制定良法;合同之治,契约之理的首要要求是成立优良的合同。良法要全面、严密、适变、通达;优良的合同也应全面、严密、适变、通达。3.2“FIDIC合同条款”现在已经存在一种典范的标准化格式合同--1913年在瑞士洛桑成立的国际咨询工程师联合会(字母简称FIDIC,Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils,)历时40余年,广泛借鉴,兼收并蓄,集思广益,融会贯通国际性工程施工合同条款而创造的“标准合同条件格式”,即“FIDIC合同条款”。“FIDIC合同条款”,孕育40余年,于1957年1月首版,现已发展到第五版。“FIDIC合同条款”时一种辩证的合同条款,拥有坚实的思维基础,是目前国际通行的格式合同条款,很值得借鉴。“FIDIC合同条款”的通用条款(general conditions)、专用条款(Conditions of Particular Application)比较:--内容上。通用条款,表达类级共性(目的、权力义务,责任奖罚、监督、裁判);专用条款,明确个级共性(类级共性的具体形态),补充个性。--存在上。通用条款,任何一个具体合同都不做任何修改的包涵这一部分;专用条款,进一步明确通用条款中较为不明确的部分,补充特点。--关系上。通用条款和专用条款,两者内容一一对应,条款号相同。二者体现了“个别-一般-个别”的个类辩证谋划方法。--适用上。严格的法治形态,合同之治,契约之理,规范化、标准化。总体上通用条款与专用条款结合适用,如二者冲突,优先适用专用条款。3.3中国水利水电施工“FIDIC合同条款”中国已经有了自己的“FIDIC合同条款”--中国水利水电施工“FIDIC合同条款”,即2000版《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》。2000年2月23日,水利部、国家电力公司、国家工商行政管理局联合发出《关于印发水利水电工程施工合同和招标文件示范文本的通知》(水建管(2000)62号)指出:“为加强水利水电建设市场的管理,规范招标投标工作和合同管理,切实保障发、承包双方的合法权益,确保水利水电工程的建设管理和工程招标投标在公平、公正的基础上健康有序地进行,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定,现颁发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(以下简称《范本》),并对《范本》实施做了相关规定。“各水利水电工程的发包人在编制招标文件和施工合同文件时,《合同条件》应按本通知第三条的规定应用,《范本》的其他文件可根据建设项目的实际情况参照使用,但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容与《合同条件》的规定不一致时,应以《合同条件》为准。“《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。“1.“通用合同条款”应全文引用,不得删改。“2.“专用合同条款”则应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充。“3.除《合同条件》的“专用合同条款”中所列编号的条款外,“通用合同条款”其他条款的内容不得更动。若确因工程的特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时,应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。“水利水电工程的建设管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制,发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。“根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状,为确保工程按合同计划顺利开工建设,发包人应按《合同条件》的规定及时拨付工程预付款,不得要求或变相要求承包单位带资承建。工程预付款的额度应由发包人在工程招标时通过编制工程的施工规划和资金流予以科学测定。其预付款总金额应不低于合同总价的10%,第一次预付款金额应不小于预付款总金额的40%。“除某些小型工程设备(如观测仪器)可由承包人负责采购外,永久工程设备应由发包人负责提供。工程所需的材料和施工设备原则上应由承包人负责采购、验收、运输和保管。今后为避免材料供应方面的责任交叉而增加合同管理的复杂性,不宜由发包人自行采购材料后向承包人供应。若确因工程的特殊需要,发包人可指定材料的供应来源。而由承包人直接与供货厂家签订合同,但发包人应承担由于指定材料供应来源的相关责任。“发包人应妥善解决好工程建设过程中的价格调整问题,原则上应采用《合同条件》规定的公式法调价,应按合理分担价格风险的原则确定可调因子、定值权重系数和变值权重系数。若确因工程的具体情况难于采用《合同条件》规定的公式法调价时,应在“专用合同条款”中详细规定双方可接受的科学操作的调价办法。“由于水利水电工程的复杂性,在工程建设过程中发生变更和索赔等均属合同有序管理的正常范畴,应认真按《合同条件》规定的程序公正、公平地及时予以处理以避免问题积累而增加后处理的难度。对于索赔事项还应及时作好当时记录以利于监理单位作出公正的决定。“《合同条件》吸取了国际和国内一些工程解决合同争议的经验,规定水利水电工程建设应建立合同争议调解机制,当监理单位的决定无法使合同双方或其中任一方接受而形成争议时,可通过由双方在合同开始执行时聘请的争议调解组或行业争议调解机构进行调解,以寻求争议的合理解决。4.合同管理的主体--监理工程师4.1监理工程师在合同管理中处于主导地位法治倚重法治监督。合同之治,契约之理则倚重第三方(如监理工程师)的合同管理。合同双方均为平等主体,第三方的介入,有利于维持其关系的平衡,促进双赢局面的出现,实现合同的个体利益目标和公共利益目标。“FIDIC合同条款”确立的模式就是由项目业主分别与承包商、设备供应商等方面签订独立的合同,同时委托一家咨询公司对项目的实施进行合同管理,也即,既要有一个比较公正和严密的合同,又要有一个第三方(如监理工程师)的合同管理。“FIDIC合同条款”的多数条款涉及监理工程师的权力,把监理工程师置于合同管理的主导地位,从而使项目业主有可能把主要精力放在商务和社会活动上。“FIDIC合同条款”要求“工程师行为公正”,即充分听取双方意见,基于事实按照合同自行做出决定,不偏袒合同任何一方。“FIDIC”推荐业主和监理工程师之间按照《业主和咨询工程师之间协议书国际通行规则》签订合同。中国水利水电施工“FIDIC合同条款”,即2000版《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》确立了与“FIDIC合同条款”精神、方向一致的模式(尽管存在一定差距)。4.2监理工程师的主导地位主要通过信息管理予以保障监理工程师的地位和权威主要通过信息管理有关规范予以保障。简单的说,监理工程师对项目合同管理有关信息的合同意义和合同效力起决定性作用。比较典型的规范条款有:--(20040101)《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)规定(第37-38页):“6.7.3通知与联络应符合下列规定:“1监理机构与发包人和承包人以及其他人的联络应以书面文件为准。特殊情况下可先口头或电话通知,但事后应按施工合同约定及时予以书面确认。”“6.7.4文件的传递应符合下列规定:“1除施工合同另有约定外,文件应按照下列程序传递:“1)承包人向发包人报送的文件均应报送监理机构,经监理机构审核后转报发包人。“2)发包人关于工程施工中与承包人有关事宜的决定,均应通过监理机构通知承包人。“2所有来往的文件,除书面文件外还宜同时发送电子文档。“3不符合文件报送程序规定的文件,均视为无效文件。”--水利部水建管〔1999〕765号文件发布的《堤防和疏浚工程施工合同条件通用合同条款》第8.3款规定:“除专用合同条款另有约定之外(查证:没有),承包人只从总监或8.1款规定的监理人员处取得指示。”--水利部水建管〔2000〕62号文件发布的《水利水电土建工程施工合同条件通用合同条款》(GF-2000-0208)第7.4款“监理人的指示”规定:“(4)除合同另有规定外(查证:没有),承包人只从总监或上述第7.3款规定的监理人员处取得指示。”--水利部水建管〔2000〕47号文件发布的《水利工程建设监理合同条件通用合同条款》(GF-2000-0211)第7条规定:“发包人对工程项目实施的意见和决策,应通过监理机构下达实施;承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。”4.3监理工程师的地位和权威仍然需要大力维护在中国的建设项目中,监理工程师的地位和权威仍然需要大力维护,这关系建设项目一整套文件资料的合法性和有效性,关系发包人和承包人的切身利益。须知,维护监理工程师的地位和权威,就是维护发包人和承包人的切身利益。倘若监理工程师的地位和权威经常被无端轻贱,发包人怎么要求其提供良好的服务,承包人如何依靠其主张自身的权益。4.4监理工程师的能力建设监理工程师的能力建设是重大问题。黄委主任李国英1998年1月16日的文章《国际水利水电工程建设合同管理》就监理工程师指出:“国际水利水电工程建设的实践经验反复证明,选择一支称职的监理工程师队伍是合同管理成功与否的重要前提。……不仅要学习工程建设的专业知识,而且要掌握合同知识,熟悉国际上普遍采用的标准合同条款和国际惯例以及与工程建设相关的法律和法规。……熟练地掌握英语。……具备熟练的操作计算机的能力。”这些观点具有相当的参考价值。监理工程师应加强学习,努力增进自己的能力。有的项目业主一方面支付监理费,另一方面又不倚重监理工程师,固然有不明智的因素,监理工程师能力不强,满足不了其要求也是重要原因。对此,监理工程师界应引以为戒。(20040101)《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)规定:“1.0.9监理单位应积极采用先进的项目管理技术和手段实施监理工作。”监理工程师应按照此要求,知可而为,持续改进。须知,有为才能有位。5.合同管理的焦点--合同索赔法治的重要内容就是追究法律责任(违法必究)。“合同之治,契约之理”则重视违约索赔。黄委主任李国英指出:“必须正视这样的客观现实,在国际水利水电工程建设的合同管理中,业主和承包商的经济利益目标是相反的,业主希望为获得工程尽可能少的花费资金,而承包商则希望通过施工,利用一切机会尽可能多的获得业主的报酬。这就决定了合同管理中的一切问题都将和经济利益密切相关。而合同双方在经济利益上的矛盾往往通过索赔和反索赔体现出来。……我国国际水利水电工程合同实施的索赔管理应着力于以下三个方面的内容:后继法规、合同变更和不利的自然条件。”此论值得深思。如果能熟练运用违约索赔手段,一定能最大限度的消灭违约行为。实践中,项目各相关方的关系错综复杂,实际上就是利益博弈。在这种条件下,必须发挥有理、有利、有节的管理艺术,必须理论优先,法治导向,理解合同,活用契约,甲乙维护,监理主导,知可而为,持续改进,不留后患,寻求突破,争取多赢。项目合同管理,应注意几点:建设项目各相关方应理解项目合同,活用项目合同,应严格按照1999年10月1日起施行的《中华人民共和国合同法》“第四章 合同的履行”积极适用有关法律规范和约定,应善于运用《中华人民共和国合同法》“第六十六条”规定的“同时履行抗辩权”,“第六十七条”规定的“先履行抗辩权”(违约救济权),“第六十八条”规定的“不安抗辩权”。应注意具体的引用项目合同条款,不宜只是泛泛地说“根据合同”应该如何,这种原则性的提法缺乏说服力,国际上早就没人可以接受,国内可以接受的人也越来越少;一定要引据具体的项目合同条款,明确指出与问题有关的条款号,并尽量引述条款中原文的说法,有时还需同时引用几个条款,进行相互间的交叉论证(具体的引用项目合同条款,进行严密的论证,以致表面上看显得烦琐,应该是项目合同管理真正出现的标志)。6.合同管理的未来--方兴未艾加入世界贸易组织后,中国开始加速完善社会主义市场经济体制。2003年11月14日中共中央十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》就是最重要的标志。在全国性的行动中,建设项目“项目法人负责制、招标投标制、建设监理制”改革必定加速深化,项目合同管理必将更进一步发展。也许有一天,建设项目参加人员都得先经过建设合同内容考试才可以参加建设项目,建设项目各相关方都行必持合同,言必称合同,竞相在合同的平台上展开“扑朔迷离”的利益竞争。合同管理理念才算是深入人心,中国的建设领域才算是真正适应了社会主义市场经济体制。
项目合同管理的基本问题

水利水电工程施工及验收有什么规范

一般来说水利各个单项工程都有独立的施工规范。比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。验收一般用水利水电工程验收规程(SL223-2008)其它施工规范给你个目录自己看看吧类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注国家标准 01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范02 GB50203-2002 02。 从低到高(即从工序到单位工程以至整个工程项目)涉及到三个规范:1、工序、单元工程级别的标准--《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(原SDJ249、SL38等,现已更新为SL631~638)2、单元工程、分部工程、单位工程级别的评定方法--《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)3、分部工程、单位工程以至竣工验收程序性的规定--《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)
一般来说水利各个单项工程都有独立的施工规范,比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。 验收一般用水利水电工程验收规程(SL223-2008)其它施工规范给你个目录自己看看吧 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 国家标准 01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范 02 GB50203-2002 02 砌体工程施工质量验收规范 03 GB50212-2002 03 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 04 GB50236-98 04 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 05 GB50086-2001 05 锚杆喷射混凝土支护技术规范 06 GB50202-2002 06 建筑地基基础工程施工质量验收规范 07 GBJ201-83 07 土方与爆破工程施工及验收规范 08 GBJ208-83; GB50208-2002 08 地下防水工程施工及验收规范 09 GBJ97-87 09 水泥混凝土路面施工及验收规范 10 GBJ112-87 10 膨胀土地区建筑技术规范 11 GB50194-93 11 建设工地施工现场供用电安全规程 12 GB/T50123-1999 12 土工试验方法标准 13 GB/T15481-2000 22 检测和校准实验室能力的通用要求 14 GB/T14538-93 25 综合水文地质图图例及色标 15 GBJ/T138-90 26 水位观测标准 16 GB50179-93 27 河流流量测验规范 17 GB/T10156-1997 28 水准仪 18 GBJ108-87 30 地下工程防水技术规范 19 GB50287-99 31 水利水电工程地质勘察规范 20 GBJ/T145-90 32 土的分类标准 与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 21 GB/T50218-94 33 工程岩体分级标准 国家标准 22 GB/T50266-1999 34 工程岩体试验方法标准 23 GB50290-98 36 土工合成材料应用技术规范 24 GF-2000-0208 37 水利水电土建工程施工合同条件 25 GB50164 -92 38 砼质量控制标准 26 GB50224 -95 39 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 27 GBJ107-87 40 砼强度检验评定标准 28 GB50205-2001 41 钢结构工程施工质量验收规范 29 GB50204 -2002 42 砼结构工程施工质量验收规范 30 GB/T19001-2008idt 44 质量管理体系要求 31 GB/T19004–2008idt 45 质量管理体系业绩改进指南 32 GBJ/T146-90 46 粉煤灰砼应用技术规范 33 GB/T15406-94 47 土工仪器的基本参数及通用技术条件 34 GB/T14173-93 59 平面钢闸门技术条件 35 GB4052-83 60 全断面岩石掘进机 名词术语 36 GB50201-94 61 防洪标准 37 GB50286-98 63 堤防工程设计规范 38 GB3838-88 67 地面水环境质量标准 39 GB50268-97 68 给水排水管道工程施工及验收规范 40 GB50288-99 70 灌溉与排水工程设计规范 与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 国家标准 41 GB/T50265-97 71 泵站设计规范 42 GB/T16453.1-1996 73 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术 43 GB/T16453.2-1996 74 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术 44 GB/T16453.3-1996 75 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术 45 GB/T16453.4 -1996 76 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程 46 GBJ71-84 81 小型水力发电站设计规范(试行) 47 GB50168-92 82 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 48 GB50169-92 83 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 49 GB50254 -96 84 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 50 GB50255-96 85 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 51 GB50257-96 86 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 52 GBJ148-90 87 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 53 GB/T18110-2000 88 小水电站机电设备导则 54 GB/T755-87 90 旋转电机基本技术要求 55 GB/T814 -89 93 弧形闸门通用技术条件 水利行业标准 56 SL52-93 01 水利水电工程施工测量规范 57 SL237-1999 02 土工试验规程 58 SL73-95 03 水利水电工程制图标准 与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 水利行业标准 59 SL264-2001 04 水利水电工程岩石试验规程 60 SL176-1996 05 水利水电工程施工质量评定规程(试行) 61 SL168-96 06 小型水电站建设工程验收规程 62 SL239-1999 07 堤防工程施工质量评定与验收规程(试行) 63 SL38-92 08 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程 64 SL260-98 09 堤防工程施工规范 65 SL62-94 10 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 66 SL26-92 11 水利水电工程技术术语标准 67 SL/T231-98 12 聚工烯(PE)土工膜防渗工程技术规范 68 SL48-94 13 水工碾压混凝土试验规程 69 SL234-1999 14 泵站施工规范 70 SL223-1999 15 水利水电建设工程验收规程 71 SL/T225-98 16 水利水电工程土工合成材料应用技术规范 72 SL18-2004 17 渠道防渗工程技术规范 73 SL105-95 18 水工金属结构防腐蚀规范 74 SL47-94 19 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范 75 SL27-91 21 水闸施工规范 76 SL35-92 22 水工金属结构焊工考试规则 77 SL/T242-1999 23 周期式混凝土搅拌楼(站) 与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 水利行业标准 78 SL32-92 24 水工建筑物滑动模板施工技术规范 79 SL46-94 25 水工预应力锚固施工规范 80 SL47-94 26 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范 81 SL49-94 27 混凝土面板堆石坝施工规范 82 SL53-94 28 水工碾压混凝土施工规范 83 SL73.1-95 29 水利水电工程制图标准基础制图 84 SL73.2-95 30 水利水电工程制图标准水工建筑图 85 SL73.3-95 31 水利水电工程制图标准勘测图 86 SL73.6-2001 32 水利水电工程制图标准水土保持图 87 SL20-92 33 水工建筑物测流规范 88 SL24 -91 34 堰槽测流规范 89 SL58-93 35 水文普通测量规范 90 SL196-97 36 水文调查规范 91 SL247-1999 37 水文资料整编规范 92 SL19-2001 38 水利基本建设项目竣工财务决算编制规程 93 SL252-2000 39 水利水电工程等级划分及洪水标准 94 SL251-2000 40 水利水电工程天然建筑材料勘察规程 95 SL166-96 41 水利水电工程坑探规程 96 SL25-92 42 水利水电工程钻孔压水试验规程 与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 水利行业标准 97 SLJ1-81 43 水利水电工程钻孔抽水试验规程(试行) 98 SL212-98 44 水工预应力锚固设计规范 99 SL228-98 45 砼面板堆石坝设计规范 100 SL274 -2001 46 碾压式土石坝设计规范 101 SL266-2001 47 水电站厂房设计规范 102 SL214 -98 48 水闸安全鉴定规定 103 SL60-94 49 土石坝安全监测技术规范 104 SL101-94 50 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 105 SL169-96 51 土石坝安全监测资料整编规程 106 SL210-98 52 土石坝养护修理规程 107 SL230-98 53 砼坝养护修理规程 108 SL268-2001 54 大坝安全自动监测系统设备基本技术条件 109 SL110~118-95 55 土工试验专用仪器校验方法 110 SL119~122-95 56 岩石专用测试仪器校验方法 111 SL123~138-95 57 水工砼试验仪器校(检)验方法 112 SL36-92 58 水工金属结构焊接通用技术条件 113 SL39-92 59 露顶式弧形闸门液压启闭机系列标准 114 SL40-92 60 QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准 115 SL41-93 61 水利水电工程启闭机设计规范 116 SL74 -95 62 水利水电工程钢闸门设计规范 与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单 类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 水利行业标准 117 SL15-91 63 水利水电专用砼泵技术条件 118 SL/T64 -94 64 两栖式清淤机 119 SL/T65-94 65 SLWY-60型水陆两用液压挖掘机技术条件 120 SL/T66-94 66 SLQY-30型两栖式清淤机技术条件 121 SL254 -2000 67 泵站技术改造规程 122 SL/T153-95 68 低压管道输水灌溉工程技术规范(井灌区部分) 123 SL190-96 69 土壤侵蚀分类分级标准 124 SL204 -98 70 开发建设项目水土保持方案技术规范 125 SL193-97 71 小型水电站技术改造工程 126 SL17-90 72 疏浚工程施工技术规范 127 SL/T4 -1999 73 农田排水工程技术规范 128 SL63-94 74 地表水资源质量标准 129 SL227-98 75 橡胶坝技术规范 130 SL/T191-96 76 水工砼结构设计规范 131 SLJ01-88 77 土石坝沥青砼面板和心墙设计准则 132 SL/T205-97 78 水电站引水渠道及前池设计规范 133 SL253-2000 79 溢洪道设计规范 134 SL265-2001 80 水闸设计规范 135 SL/T33 81 水工沥青砼试验规程 136 SL/T152-95 82 透水板
一般来说水利各个单项工程都有独立的施工规范。比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。验收一般用水利水电工程验收规程(SL223-2008)其它施工规范给你个目录自己看看吧类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注国家标准 01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范 02 GB50203-2002 02。 从低到高(即从工序到单位工程以至整个工程项目)涉及到三个规范:1、工序、单元工程级别的标准--《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(原SDJ249、SL38等,现已更新为SL631~638)2、单元工程、分部工程、单位工程级别的评定方法--《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)3、分部工程、单位工程以至竣工验收程序性的规定--《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)
一、水路工程验收 1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。注意尽可能让水流大一点、急一点,一是看看水压,二是试试排水速度。2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走,说明水表已损坏,或者可能存在漏水点。3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设置管卡,管卡安装必须牢固才行。5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水。6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。▲打压时,对着手机掐着时间,不能少一分钟。▲打压半个小时即可,不因长时间而伤害水管。9、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。出水管件上的延长线应垂直于墙面。排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。10、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。二、电路工程验收▍强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。▍弱电验收:采用专用工具测试,专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。1、插座面板用电笔试是否有电。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次,才可证明开关、接线良好,插座安全。2、拉闸断电测试。在户外的电闸及电表,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,看运行是否正常,或快或慢都应报修。验收时抄电表的使用数目,工人使用了的能源,不该业主出费用。4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下,火灾多是由电气事故引起,这与电气线路的设置有很大关系。为了用电安全和方便,按规定每套住宅的回路数不宜少于5个。5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不可同盒。8、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。10、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。11、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。14、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。15、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。16、40平以上的室内,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。①用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。②空调及大功率电器应单独走线。17、插座应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。18、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。19、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。20、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。21、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。带2节5号电池测试入户门门铃,看看是否不响,或者响个不停。22、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。23、卫生间内应选择防潮电源插座,并有防溅措施,照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。 24、施工中产生的垃圾要当天袋装,并放于指定的垃圾堆放点,在水电工序完成之后,需要对现场进行清理。
水利水电工程施工及验收有什么规范

水利工程施工一般采用哪些规范、规程、标准?

国家标准01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范 02 GB50203-2002 02 砌体工程施工质量验收规范 03 GB50212-2002 03 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 04 GB50236-98 04 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 05 GB50086-2001 05 锚杆喷射混凝土支护技术规范 06 GB50202-2002 06 建筑地基基础工程施工质量验收规范 07 GBJ201-83 07 土方与爆破工程施工及验收规范 08 GBJ208-83; GB50208-2002 08 地下防水工程施工及验收规范 09 GBJ97-87 09 水泥混凝土路面施工及验收规范 10 GBJ112-87 10 膨胀土地区建筑技术规范 11 GB50194-93 11 建设工地施工现场供用电安全规程 12 GB/T50123-1999 12 土工试验方法标准 13 GB/T15481-2000 22 检测和校准实验室能力的通用要求 14 GB/T14538-93 25 综合水文地质图图例及色标 15 GBJ/T138-90 26 水位观测标准 16 GB50179-93 27 河流流量测验规范 17 GB/T10156-1997 28 水准仪 18 GBJ108-87 30 地下工程防水技术规范 19 GB50287-99 31 水利水电工程地质勘察规范 20 GBJ/T145-90 32 土的分类标准与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注 21 GB/T50218-94 33 工程岩体分级标准国家标准 22 GB/T50266-1999 34 工程岩体试验方法标准 23 GB50290-98 36 土工合成材料应用技术规范 24 GF-2000-0208 37 水利水电土建工程施工合同条件 25 GB50164 -92 38 砼质量控制标准 26 GB50224 -95 39 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 27 GBJ107-87 40 砼强度检验评定标准 28 GB50205-2001 41 钢结构工程施工质量验收规范 29 GB50204 -2002 42 砼结构工程施工质量验收规范 30 GB/T19001-2008idt 44 质量管理体系要求
水利工程施工一般采用哪些规范、规程、标准?

欢迎 发表评论:

评论列表

暂时没有评论

暂无评论,快抢沙发吧~